工程招投标(工程招标与投标)考试题卷及答案

**学院期末考试试卷

课程名称： 工程招标与投标 适用年级/专业： 08土木工程

试卷类别 开卷（√）闭卷（ ） 学历层次 本科 考试用时 120分钟

《考生注意：答案要全部抄到答题纸上，做在试卷上不给分》 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一、单项选择（每小题2分，共34分）

1、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是______。 A、谈判 B、要约邀请 C、要约 D、承诺 2、通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序的招标形式是______。

A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、比价招标 3、FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指______。 A、由业主选定，与监理工程师签订合同的承包商。 B、由总承包商选定，与业主签订合同的承包商。 C、由监理工程师选定，与业主签订合同的承包商。 D、由业主选定，与总承包商签订合同的承包商

4、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投

标文件订立书面合同时间应当是自中标通知书发出之日起______。 A、10日内 B、15日内 C、30日内 D、三个月内

5、属于咨询单位的职业责任风险是______。 A、设计不完善 B、承包商素质低 C、可行性研究缺乏严肃性 D、业主盲目干涉 6、履约保证金一般为合同价款的______。

A、1%～4% B、5%～10% C、11%～15% D、16%～20% 7、投标有效期一般是指从投标截止日期至______。

A、开标时的一段时的一段时间 B、公布中标时的一段时间 C、授标时的一段时间 D、 双方签订合同时的一段时间

试卷第 1 页 共 5 页

8、代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，应承担民事责任的是______。

A、代理人对自己的行为 B、代理人对第三人的行为 C、被代理人对代理人的代理行为 D、被代理人对第三人的行为 9、施工招标的招标广告属于______。

A、要约 B、有效承诺 C、无效承诺 D、要约邀请 10、《施工合同》规定，属于承包方的工作是______。 A、办理施工临时用地批件

B、向甲方代表提供施工现场生活的房屋和设施 C、提供施工现场的工程地质资料 D、组织图纸会审和技术交底

11、当出现下列合同文件互相矛盾时，哪个的解释顺序最后______。

A、补充协议 B、合同协议书 C、合同专用条款 D、合同通用条款 12、下列哪项不属于合同文件______。

A、中标通知书 B、图纸 C、工程量清单 D、施工日记 13、解决建设工程索赔最理想的方法是______。

A、提出仲裁解决 B、工程师进行解决 C、通过协商解决 D、诉讼 14、投标保证金的数额一般为投标价的______。左右，但最高不得超过______。万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的______。

A、2％、80、30 B、3％、80、30 C、2％、90、20 D、2％、80、20 15、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是______。 A、投标人所提供的担保有瑕疵 B、投标文件中个别地方存在漏项

C、投标文件中提供了不完整的技术信息 D、投标文件签字人不是投标人的法定代表人

16、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于多少家______。 A、 二 B、 三 C、 四 D、 五

试卷第 2 页 共 5 页

17、不属于建筑工程交易中心的基本功能有______。 A、信贷服务功能 B、场所服务功能 C、信息服务功能 D、集中办公功能 二、名词解释：（每小题4分，共12分） 1、建设工程投标 2、施工索赔 3、施工合同

三、简答题：（每小题6分，共18分） 1、建设工程项目招标具备的条件是什么？ 2、工程建设项目必须进行招标的范围是什么？ 3、索赔的定义是什么？请简述施工索赔的程序。 四、案例分析：（每小题18分，共36分）

案例分析题1：

某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故业主委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位，为简明起见，采用表格形式。

序 号 问 题 1 提问单位 提问时间 试卷第 3 页 共 5 页

答 复 …. N 在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。 问题：

1、该项目的标底采用什么方法编制？简述其理由。 2、业主对投标单位进行资格预审应包括那些内容？

3、该项目施工招标在哪些方面存在问题或不妥之处？请逐一说明。 案例分析题2：

某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天，合同条件采用国内《施工合同示范文本》。由于项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前（或拖后）1天奖（罚）5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划并得到了甲方代表的同意。实际施工过程事发生了如下几项事件：

1)在房屋基槽开挖后，发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为10个工日，地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案增加工程费用4万元，因地基复查和处理使房屋基础延长3天，工人窝工15个工日。 2)在发射塔基础施工时，因发射塔坐落位置的设计尺寸不当，甲方代表要求修改设计，拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元，发射塔基础施工延长两天。

3)在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工八个工日，房屋主体施工延长两天。

4)在铺设电缆时，应甲方购买的电缆质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成铺设电缆施工延长四天，材料损失费1.2万元。

5)鉴于该工程工期较紧，乙方在房屋装修过程中，采取了加快施工的技术措施，使

试卷第 4 页 共 5 页

房屋装修施工缩短3天，该项技术措施费为9000元。 其余各项工作持续时间和费用均为原计划相符。 问题：

1、在上述事情中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？为什么？

2、该工程的实际工期为多少天？可得到的工期补偿为多少天？

试卷第 5 页 共 5 页